AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de conception réalisation
pour la construction d'un skate-park
Identification de l'organisme qui passe le marché :
Commune de Sévérac d'Aveyron - 9, rue Serge Duhourquet - 12150 Sévérac d'Aveyron
Objet du marché : Conception réalisation pour la construction d'un skate-park
Type de marché de travaux :
Exécution - Nomenclature CPV :
43325000-7 : Equipement de parcs et de terrains de jeux
45112500-2 : Travaux de terrassement
45212200-8 : Travaux de construction d'installations sportives
Délai d'exécution : Délai de préparation : 6 mois
Type de procédure : Marché à procédure adaptée en vertu des articles R2123-1 à R2123-7 du Code de la Commande Publique.
Date limite de réception des offres : 9 janvier 2026 à 12h00.
Délai minimum de validité : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
Critères de jugements : valeur technique 70 %, prix des prestations 30 %.
Retrait du dossier de consultation : téléchargeable gratuitement sur la plate-forme : www.safetender.com
Renseignements complémentaires : Mairie - 9 rue Serge Duhourquet 12150 SEVERAC D'AVEYRON Tél. : 05 65 71 66 84
Date d'envoi à la publication : Jeudi 20 novembre 2025