AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Commune de Salles-la-Source
Travaux
1 - Organisme acheteur
Commune de SALLES LA SOURCE
Mairie
31 cour de la Filature, 12330 Salles-la-Source
T : 05.65.67.25.52
2 - Objet du marché
Sécurisation contre les risques rocheux
Site de la Cascade de Salles-la-Source
Type de marché de travaux : travaux
3 - Procédure :
Marché à procédure adaptée
4 - Date prévisionnelle de démarrage des travaux : août 2026
5 - Délai d'exécution : 4 mois
6 - Composition de l'offre
Dossier d'offre tel que prévu dans le règlement de la consultation
7 - Critère de jugement des offres et sélection de l'attributaire
Offre appréciée en fonction des critères précisés dans le règlement de la consultation.
8 - Retrait du dossier de consultation des entreprises (DCE)
DCE téléchargeable sur la plateforme Safetender www.e-occitanie.fr
9 - Dépôt des offres-Date et heure limite
Plateforme Safetender www.e-occitanie.fr
8/06/2026 à 12h
10 - Date d'envoi de l'avis à la publication : Le 7 mai 2026