AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de travaux
1- Organisme acheteur
Commune de SALLES LA SOURCE
Mairie
31 cour de la Filature, 12330 Salles-la-Source
T: 05.65.67.25.52
2-Objet du marché
AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE DE PONT-LES-BAINS
Type de marché de travaux : travaux
3-Procédure :
Marché à procédure adaptée
4-Allotissement
Lot 1 - TERRASSEMENT- VRD
Lot 2 - ESPACES VERTS
5-Date prévisionnelle de démarrage des travaux : février 2025
6- Délai d'exécution
1 mois de période de préparation et 5 mois maximum de travaux
7- Composition de l'offre
Dossier d'offre tel que prévu dans le règlement de la consultation
8-Critère de jugement des offres et sélection de l'attributaire
Offre appréciée en fonction des critères précisés dans le règlement de la consultation.
9-Retrait du dossier de consultation des entreprises (DCE)
DCE téléchargeable sur la plateforme Safetender www.e-occitanie.fr
10-Dépôt des offres-Date et heure limite
Plateforme Safetender www.e-occitanie.fr
21/11/2025 à 12h
11-Date d'envoi de l'avis à la publication
Le 22 octobre 2025