AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Commune de Sévérac d'Aveyron
Aménagement d'espaces publics à Lapanouse
Identification de l'organisme qui passe le marché :
Commune de Sévérac d'Aveyron
9, rue Serge Duhourquet - 12150 Sévérac d'Aveyron
Objet du marché : Travaux d'aménagement d'espaces publics à Lapanouse
Type de marché de travaux :
Exécution - Nomenclature CPV :
Lot n°1 : 45232410-9 : Travaux d'assainissement
Lot n°2 : 45233200-1 : Travaux de revêtement divers
Délai d'exécution : Délai de préparation : 1 mois
Délai d'exécution : 3 mois pour le lot 1 et 1 mois pour le lot 2
Date prévisionnelle de commencement des travaux : janvier 2026
Type de procédure : Marché à procédure adaptée en vertu de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Date limite de réception des offres : 7 novembre 2025 à 12h00.
Délai minimum de validité : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Critères de jugements : valeur technique 40 %, prix des prestations 60 %.
Retrait du dossier de consultation : téléchargeable gratuitement sur la plate-forme : www.safetender.com
Renseignements complémentaires : Mairie - 9 rue Serge Duhourquet 12150 SEVERAC D'AVEYRON Tél. : 05 65 71 66 84
Date d'envoi à la publication : Lundi 6 octobre 2025