AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Commune Gorges du Tarn Causses
Marché de travaux à procédure adaptée
1 - Pouvoir adjudicateur
Commune Gorges du Tarn Causses - Mairie - 48 210 Gorges du Tarn Causses
Représentant légal du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire de la commune.
2 - Objet du marché
Rénovation énergétique de la brigade et des logements de la gendarmerie de Sainte-Enimie
3 - Procédure de passation du marché
Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
4 - Caractéristiques principales
Prestations divisées en lot : 17 lots
Les travaux seront exécutés en une tranche ferme
Lot N°01 DESAMIANTAGE
(CPV : 45262660-5 : Travaux de désamiantage)
Lot N°02 GROS OEUVRE - MAÇONNERIE - VRD
(CPV : 45223220-4 : Travaux de gros œuvre)
Lot N°03 ETANCHEITE
(CPV : 45261420-4 : Travaux d'étanchéification)
Lot N°04 CHARPENTE BOIS ET COUVERTURE
(CPV : 45261000-4 : Travaux de charpente et de couverture)
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
(CPV : 45421000-4 : Travaux de menuiseries extérieures aluminium)
Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES
(CPV : 45421150-0 : Travaux de menuiseries intérieures)
Lot N°07 DOUBLAGES - CLOISONS SECHES - PLAFONDS
(CPV : 45421141-4 : Travaux de cloisonnement)
Lot N°08 SERRURERIE
(CPV : 44316500-3 : Travaux de serrurerie)
Lot N°09 CHAPE - CARRELAGES - FAIENCES
(CPV : 45431000-7 : Travaux de carrelages)
Lot N°10 PLAFONDS DEMONTABLES
(CPV : 45421146-9 : Mise en place de plafonds suspendus)
Lot N°11 SOLS SOUPLES
(CPV : 45432111-5 : Travaux de pose de revêtements de sols souples)
Lot N°12 ENDUITS EXTERIEURS
(CPV : 45443000-4 : Travaux de façades)
Lot N°13 PEINTURES
(CPV : 45442100-8 : Travaux de peinture)
Lot N°14 CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION
(CPV : 45331000-6 : Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation)
Lot N°15 ELECTRICITE
(CPV : 45310000-3 : Travaux d'équipement électrique)
Lot N°16 AGENCEMENT
(CPV : 39200000-4 : Travaux d'aménagements)
Lot N°17 NETTOYAGE
(CPV : 90910000 : Services de nettoyage)
5 - Critères de choix
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
6 - Délai global d'exécution : Démarrage du chantier prévu le 1er septembre 2025 (non contractuel). La durée du marché se confond avec son délai d'exécution. Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois et comprend une période de préparation. Le délai d'exécution du marché part à compter de la date fixée par ordre de service.
7 - Renseignements à fournir : Les entreprises devront fournir tous les documents indiqués dans le règlement de la consultation.
8 - Modalités d'obtention du dossier
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement par les candidats sur la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur, accessible uniquement à l'adresse suivante : https://www.achatpublic.com
Référence MP_2025_001
9 - Réception des offres
Conditions de remise des offres ou des candidatures : L'attention des candidats est attirée sur le fait que toutes les communications et tous les échanges d'informations seront effectués par des moyens de communication électronique. La transmission des plis ne pourra s'effectuer que par voie dématérialisée à l'adresse suivante : https://www.achatpublic.com. Pour plus d'informations, il convient de se référer au règlement de la consultation
10 - Date limite de réception des offres : Le jeudi 14 août 2025 à 12h00
11 - Renseignements d'ordre administratif
Commune Gorges du Tarn Causses - Tél : 04 66 48 50 09 -
12 - Date d'envoi de l'avis à la publication : Le 3 juillet 2025